副本
巴彦潭尔市****德岭山镇地下水超
采区水源置换及复黄滴灌工程(大圣村及
*义堂村项目)施工第*标段
施工合同
项目编号:中******-***-**
发包人:****水利局
承包人:****
签订日期:****年月日
合同协议书
****水利局(以下简称“发包人”)为实施****市****德岭山镇地下水超
采区水源置换及复黄滴灌工程(大圣村及*义堂村项目)项目,已接受****博涛水利水电工程有
限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目的施工第*(标段编号)投标。发包人和承
包人共同达成如下协议。
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、
自由、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程巴彦漳尔市****德岭山镇地下水超采区水源
置换及复黄滴灌工程(大圣村及*义堂村项目)事项协商*致,订立合同。
、工程概况
工程名称:****市****德岭山镇地下水超采区水源置换及复黄滴灌工程(大圣村及*
义堂村项目)
工程地点:****境内
工程内容:提水泵站工程、田间输配水管道工程、路面恢复、输配电工程、配电室(**.**)
(采购及安装)、自动化远程控制系统、金属结构设备及安装。
承包范围:施工图纸及工程量清单中的全部内容。
*、合同工期:****年*月**日至****年*月**日。
开工日期:****年*月**日。
竣工日期:****年*月**日。
合同总历天数:**日历天。
*、质量标准
工程质量标准:
*、合同价款
金额人民币:(大写):************元整(¥:*******.**元)。
*、合同形式:固定单价合同。
*、承包人项目经理:贾少波技术负责人王彦茹
*、承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。
*、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款
*、本协议书*式*份,合同双方各执*份。
**、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是本合同的组成部分。
**、违约条款:
*.乙方提供服务不符合合同及甲方要求,甲方有权解除合同,同时乙方应向甲方支付合同金额**%
的违约金。如若甲方同意乙方进行整改,需要内整改至合同约定及甲方要求。但不免除乙方违约责
任的承担。
*.乙方提供的服务产生的成果的知识产权,不得侵犯任何第*方,如若因乙方的原因,导致甲方侵
权,由此产生的*切责任由乙方负责。
*.乙方不得将本合同约定内容进行分包,否则甲方有权解除合同,并要求乙方按照合同总额的**%
向甲方支付违约金。
*.如因*方违约,双方未能就赔偿损失达成协议,引起诉讼或仲裁时,违约方除应赔偿对方经济损
失外,还应承担因诉讼或仲裁所支付的仲裁费或诉讼费及律师代理费等相关费用。
**、本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)本合同协议书;
(*)中标通知书;
(*)投标函及投标函附录;
(*)本合同通用合同条款;
(*)本合同专用合同条款
(*)标准、规范及有关技术文件;
(*)图纸;
(*)已标价工程量清单;
(*)行业规范及其标准。
上述文件互相补充和解释,如有不明确或不*致之处,以合同约定次序在先者为准。
本合同双方签字盖章后生效。
发包人:****水利局(盖单位章)承包人:****博涛水利水电工程
有限公司(盖单位章)
法定代表人或
法定代表人或
其委托代理人:武贵草
其委托代理人(签字)
****年月**日
****年_*月*日